Как за одно судебное заседание отыграть 15 млн рублей

Ответственный сотрудник Гусева Надежда Владимировна

Суть иска такова: Истец (он же Заказчик по договору подряда) подал иск о взыскании с Ответчика (подрядчика по договору) неустойки в размере 15 млн рублей за нарушение сроков выполнения работ.

К нам обратился Ответчик с просьбой ведения указанного дела.

Судебное заседание было назначено на 1 августа 2022 года.

Получив исковое заявление, ознакомившись с материалами дела, мы выработали позицию защиты. Основной довод - исковое заявление подано с нарушением срока исковой давности, вследствие чего в удовлетворении иска следует отказать полностью.

Бюро юридических и бухгалтерских услуг «Ваше Решение»

Мое обостренное чувство справедливости не позволяло мне проиграть этот процесс еще вот почему: истец, как заказчик, недобросовестно исполнял свои обязательства по договору. В результате чего, подрядчику пришлось обращаться за судебной защитой в целях получить оплату за выполненную работу.

И суд встал на сторону подрядчика (с заказчика была взыскана задолженность по договору подряда, а также неустойка за нарушение сроков оплаты). В связи с этим, помимо истечения срока исковой давности, в своем отзыве я указала на нарушения со стороны истца, руководствуясь статьями 719, 328 ГК РФ.

Судебное длилось максимум минут 20. В суде истец полностью поддержал заявленные требования. Я, как представитель ответчика, заявила о пропуске срока исковой давности, а также о нарушениях со стороны истца.

После чего суд удалился для принятия решения по делу. Хочу заместить, что это было первое и последнее судебное заседание.

Суд посчитал все обстоятельства дела установленными и не стал медлить с решением.

Бюро юридических и бухгалтерских услуг «Ваше Решение»

Не знаю, как у других юристов, но я, пока жду решения суда, всегда еще раз прокручиваю проведенный процесс: оцениваю доводы сторон, анализирую все ли доказательства были предъявлены, а когда дело заведомо проигрышное – выстраиваю позицию по обжалованию решения суда и накидываю мысленно текст апелляционной жалобы.

Наконец-то, приглашают в зал судебных заседаний.

Суд решил: в иске отказать.

Суд полностью поддержал мою позицию по истечению срока исковой давности для обращения в суд за взысканием неустойки, в связи с чем в удовлетворении иска должно быть отказано.

Решение суда вступило в законную силу 5 сентября 2022 года. Истец решение суда не обжаловал.

У нас получилось разрешить спор за одно судебное заседание, освободив ответчика от бремени в 15 миллионов рублей.

Гусева Надежда Владимировна

Гусева Надежда Владимировна

Гусева Надежда Владимировна

Профессиональный юрист и налоговый консультант

Профессиональный стаж: 18 лет

Работает в компании: 18 лет

Юридическое сопровождение бизнеса:

Консультации по правовым вопросам
Подготовка и согласование договоров
Проведение досудебной работы (подготовка претензий, переговоры с должником)
Составление исков и обжалование судебных решений
Представительство в суде

Решение вопросов с налоговой:

Консультации по налоговым вопросам
Выбор системы налогообложения
Сопровождение на допросы и комиссии в ФНС
Сопровождение налоговых проверок
Урегулирование споров с ФНС

Подтверждающие файлы:

Как за одно судебное заседание отыграть 15 млн рублей

Как за одно судебное заседание отыграть 15 млн рублей

Как за одно судебное заседание отыграть 15 млн рублей

Если у Вас похожая ситуация и нужна консультация грамотного специалиста, то свяжитесь с нами:
📞 звоните по телефону 8 (903) 808‑08‑24,
📧 пишите на электронную почту: nvg@vashereshenie.ru или
👉 оставьте заявку через

Может быть интересно:

Как взыскать долг с заказчика, если он не подписывает акты

Как взыскать долг с заказчика, если он не подписывает акты

Списание налоговой задолженности без суда: алгоритм действий

Списание налоговой задолженности без суда: алгоритм действий